Avis d’Appel d’offres National (AA0N)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DROITS HUMAINS

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION  (BCECO)

Source de Financement              : Projet de Construction des Tribunaux de Paix (PRO-TRIPAIX)

Appel d'offres national               N° 488R/PRO-TRIPAIX /BCECO/DG/DPM/ILvan/2015/MT

Date de Publication                      : Vendredi 09/10/2015

Date de dépôt                              : Mardi 10/11/2015

 Nom du Projet                                : Travaux de construction du Tribunal de Paix de Banalia dans la province Orientale

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés paru dans le site web de l’ARMP le 22 octobre 2014. 

2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a mis en place une source de financement intitulée « Intervention du Gouvernement », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du marché de travaux de construction du tribunal de paix de Banalia dans la province Orientale

Ainsi, le Ministère de la Justice et Droits Humains, par délégation de maîtrise d’ouvrage, a chargé le Bureau Central de Coordination (BCECO) de la mise en œuvre dudit marché.

3. Le Bureau Central de Coordination « BCECO »  sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction du tribunal de paix de Banalia dans la province Orientale.

4. La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans la Loi relative aux marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Bureau Central de Coordination « BCECO » et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessous, de lundi à vendredi de 9 heures à 16 heures locales (TU +1).

 6. Les exigences en matière de qualifications sont :

• Etre une entreprise ou un groupement d’entreprises de construction (en cas de groupement, joindre impérativement l’acte de groupement avec un chef de fil désigné);

• Avoir réalisé, au cours de trois dernières années, un chiffre d’affaire annuel moyen équivalent  au moins deux (2) fois le montant de l’offre;

• Fournir une attestation bancaire ou une promesse d’accès à des facilités de crédit d’un montant équivalant à au moins 5% du montant du marché. La trésorerie propre de l’entreprise ne sera pas prise en compte ;

• Joindre à l’offre les états financiers certifiés (par un cabinet fiducaire) de trois dernières années ;

• Fournir au moins trois références satisfaisantes au cours de trois dernières années dans la réalisation des projets de nature et de complexité comparables ; 

• Proposer et fournir les CV d’un Directeur des travaux, d’un Chef de chantier et de deux Conducteurs des travaux ayant respectivement au moins quinze (15) ans, dix (10) ans et sept (7) ans d’expérience dans la réalisation de travaux de même nature et de complexité comparables.

Aucune marge de préférence ne sera octroyée aux soumissionnaires dans le cadre du présent marché. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. Les candidats soumissionnaire, ayant déjà bénéficiés d’au moins deux marchés de construction des tribunaux de paix dans le projet PRO-TRIPAIX, ne seront pas admis à concourir à moins de fournir les preuves de l’exécution complète des marchés antérieurs dans ledit projet. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en Français contre un paiement non remboursable de 100 USD. Le paiement devra être effectué par versement d’espèces au compte n° 0240001145502 intitulé « PROJET BCECO VENTES DAO » ouvert à la Banque STANDARD BANK/Kinshasa, code SWIFT : SBICCDKX en indiquant la référence de ce DAO. Le dossier pourra être retiré à la Division de Passation des Marchés du BCECO sur présentation de la preuve de paiement.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le Mardi 10 novembre 2015 à 15 heures locales (TU+1). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous le Mardi 10 novembre 2015 à 15h30’ locales (TU+1). Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d’offre d’un montant de 12.000 USD. La garantie de soumission doit demeurer valide jusqu’au 09 mars 2016. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des soumissions.

Bureau Central de Coordination (BCECO)

Avenue Colonel Mondjiba, n° 372,

Concession UTEXAFRICA

Commune de Ngaliema

Kinshasa - République Démocratique du Congo

Local 301.Tél. (+243) 815136729 – (+243) 15 12 64 50

MATONDO MBUNGU

DG du BCECO