REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCECO)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

Source de Financement   : BADEA&OFID-RDC

Appel d'offres national   : N°543/BADEA&OFID/BCECO/DG/DPM/PGN/2016/MT

Date de Publication        : Mardi, le 08 novembre 2016

Date de remise               : Jeudi, le 22 décembre 2016    

Nom du Projet                : Travaux d’aménagement hydro-agricoles du secteur B du site MASINA dans la Province de Kinshasa :

Lot 1 : (i) Station de pompage d’eau d’irrigation et d’exhaure d’eau de drainage et bâtiments annexes, (ii) Réseaux d’irrigation et d’assainissement, et pistes de circulation, (iv) Digue de protection du périmètre irrigué

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a sollicité et obtenu un prêt de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique « BADEA », du Fonds de l’OPEP pour le Développement International « OFID » d’un montant de 17.000.000 USD en vue de financer le coût  du programme  d’aménagement de la riziculture dans le site de MASINA à Kinshasa en RDC et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux d’aménagement hydro-agricoles du secteur B du site MASINA dans la province de Kinshasa.

2. Le BCECO, Maitre d’Ouvrage Délégué, invite par le présent avis d’appel d’offres les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de l’exécution des travaux  ci-après : travaux d’aménagement hydro-agricoles du secteur B du site MASINA dans la province de Kinshasa (LOT 1). Ce marché est défini en un seul lot comme suit :

a) Station de pompage d’eau d’irrigation, station d’exhaure d’eau de drainage   et bâtiments annexes ;

b) Réseaux d’irrigation et d’assainissement, et pistes de circulation ;

c) Digue de protection du périmètre irrigué.

Le présent appel d’offre concerne le premier lot relatif aux travaux de génie civil d'aménagements hydro-agricoles de MASINA (terrassements, réseaux d'irrigation et de drainage, stations de pompage des eaux d'irrigation et d'exhaure des eaux de drainage, digue de protection du périmètre irrigué, pistes de circulation).

3. La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans la Loi relative aux marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

N.B : Cet appel d’offre est ouvert aux entreprises arabes, africaines (capitaux majoritairement africains) et aux groupements d’entreprises arabes et africaines.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Bureau Central de Coordination « BCECO » et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous, de lundi à vendredi de 9 heures à 16 heures locales (TU +1).

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
La conformité administrative comprend la présence dans l’offre des documents suivants :

- Fournir au moins deux références satisfaisantes au cours de cinq dernières années dans la réalisation des projets de nature et de complexité comparables avec des débits semblables ou supérieurs, équivalent à au moins 70 % du montant de l’offre (le non respect entraine une forclusion) ;

- Fournir impérativement une note technique de l’offre (la méthodologie de travail, le planning détaillé des travaux, l’organisation du chantier) ;

- Les références doivent obligatoirement fournir au minimum les renseignements de base suivants : client, nom du projet et brève description, emplacement du projet, enveloppe financière, durée du projet, dates de début et de fin des travaux, bailleurs de fonds ;

Aucune marge de préférence ne sera appliquée.
L’Autorité contractante organisera, le mardi 29 novembre 2016  à 10h00’ (heures locales), une visite de site du projet à laquelle seront invitées toutes les entreprises ayant reçu le dossier d'appel d'offres. La participation à cette visite est obligatoire.
La visite ne décharge cependant pas le Candidat de son obligation de s’informer de toutes les contraintes d’accès et d’intervention sur les sites et de le visiter de façon plus approfondie.
Les coûts liés à cette visite (déplacement, hébergement, séjour, etc.) sont à la charge du soumissionnaire.
L’Autorité contractante organisera une réunion préparatoire avec l’ensemble des soumissionnaires, après la visite groupée du site des travaux. Cette réunion préparatoire aura lieu le  mercredi 30 novembre 2016  à 10h00’ (heure locale, TU+1) au siège du BCECO repris ci-dessous.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet en français contre un paiement non remboursable de 100 USD.  Le paiement devra être effectué par versement d’espèces au compte  n° 0240001145502 intitulé « PROJET BCECO V/C VENTES DAO » ouvert à la Banque STANDARD BANK/Kinshasa, code SWIFT : SBICCDKX en indiquant la référence de ce DAO.  Le dossier pourra être retiré à la Division de Passation des Marchés du BCECO sur présentation de la preuve de paiement.

7. Les offres doivent être remises au plus tard le jeudi 22 décembre 2016 à 15 heures précises (TU+1). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous le même jeudi 22 décembre 2016 à 15h30’ locales (TU+1).
8. Les offres devront être valides pour une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 100.000 USD récupérable en cas de non adjudication.

Bureau Central de Coordination (BCECO)

Avenue Colonel Mondjiba, n° 372,

Concession UTEXAFRICA

Commune de Ngaliema

Kinshasa - République Démocratique du Congo

Local 301

Tél. : (+243) 815136729 – (+243) 15 12 64 50

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

MATONDO MBUNGU

Directeur Général a.i.