REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES FINANCES

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION  (BCECO)

Source de Financement  :       Intervention du Gouvernement

Appel d'offres national   :      N°550/SYCO GD-TVA/DGI/BCECO/DG/DPM/ILvan/2017/MT

Date de Publication        :    Vendredi 03/03/2017

Date de dépôt                :     Mardi 18/04/2017

Intitulé du marché         :     TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A LA DGI DEVANT ABRITER LE DATA CENTER POUR LE SYSTÈME DE COLLECTE DE LA TVA EN RD CONGO

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés  paru dans le site web de l’ARMP  le 15 février 2017
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a mis en place une source de financement intitulée « Intervention du Gouvernement », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du marché de travaux de construction d’un bâtiment à la DGI devant abriter le data center pour le système de collecte de la TVA en RD CONGO.

2. Ainsi, la Direction Générale des Impôts (DGI), par délégation de maîtrise d’ouvrage, a chargé le Bureau Central de Coordination (BCECO) de la mise en œuvre dudit marché.

3. Le Bureau Central de Coordination « BCECO »  sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’un bâtiment à la DGI devant abriter le data center pour le système de collecte de la TVA en RD CONGO tels que libellés ci-dessus.  Les variantes ne pourront être prises en considération.

4. La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans la Loi relative aux marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Bureau Central de Coordination « BCECO » et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessous, de lundi à vendredi de 9 heures à 16 heures locales (TU +1).

6. Les exigences en matière de qualifications sont :

a) Exigences financière et administrative

• Avoir réalisé, au cours des 3 dernières années (2013, 2014 et 2015), un chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction et montage d’installation ou des travaux équivalent à au moins  deux de 2 fois le montant de l’offre, qui correspond au total des paiements  ordonnancés  reçus pour les marchés en cours et exécutés à plus de 75% ou achevés. (En cas d’association, ce critère va s’appliquer à l’ensemble des membres constituant le groupement de la manière suivante : (1) groupement de 2 entreprises : chef de file 60% et autre 40% ; (2) groupement de 3 entreprises : chef de file 40%, les autres 30% chacun) ;

• joindre à l’offre les états financiers audités et certifiés durant les trois dernières années (2013, 2014 et 2015) ;

• fournir la preuve de son existence légale (statuts, acte constitutif de l’entreprise conforme à la spécification du marché) un certificat par entreprise sera fourni en cas de groupement) ;

• Dans le cas d’un groupement, joindre impérativement l’acte de groupement avec un chef de file désigné);

b) Capacité technique et expérience

• Fournir au moins deux références de marchés de fourniture et montage ou travaux de construction satisfaisantes des projets  similaires, comparables en montant, en nature et en volume de travaux  exécutés au cours de cinq dernières années (2012 à 2016) dans la réalisation des projets de nature et de complexité comparables.

La similarité porte sur le volume des travaux, la complexité, les méthodes /technologie de construction/ montage d’installation.

Chaque référence doit reprendre le nom et la description du projet, le montant, les dates de début et d’achèvement du projet ; et elle doit être accompagnée du certificat de bonne exécution) ; (En cas d’association, ce critère va s’appliquer à l’un des membres constituant le groupement) ;

• disposer d’un matériel suffisant en temps voulu et équipements essentiels ;

• Proposer et fournir les CV d’un Directeur des travaux, d’un Chef de chantier et de deux Conducteurs des travaux ayant respectivement au moins dix (10) ans, sept (7) ans et cinq (5) ans d’expérience dans la réalisation de travaux de même nature et de complexité comparables ;

Aucune  marge de préférence ne sera octroyée aux soumissionnaires dans le cadre du présent marché. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

L’Autorité contractante organisera, le jeudi 23 mars 2017 à 9H00 (heures locales), une visite de site du projet à laquelle seront invitées toutes les entreprises ayant reçu le dossier d'appel d'offres. La participation à cette visite est obligatoire. La réunion préparatoire à l’établissement des offres interviendra le même jeudi 23 mars 2017 à 14H00 dans les installations du BCECO.

La visite ne décharge cependant pas le Candidat de son obligation de s’informer de toutes les contraintes d’accès et d’intervention sur les sites et de le visiter de façon plus approfondie. Les coûts liés à cette visite (déplacement, hébergement, séjour, etc.) sont à la charge du soumissionnaire.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en français contre un paiement non remboursable de 100 USD (cent dollars américains) ou l’équivalent en Francs Congolais (FC) au taux du jour.  Le paiement devra être effectué par versement d’espèces au compte  n° 0240001145502 intitulé « PROJET BCECO» ouvert à la Banque STANDARD BANK/Kinshasa, code SWIFT : SBICCDKX en indiquant la référence de ce DAO.  Le dossier pourra être retiré à la Division de Passation des Marchés du BCECO sur présentation de la preuve de paiement.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le mardi 18 avril 2017  à 15 heures locales (TU+1). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous le mardi 18 avril 2017 à 15h30’ locales (TU+1). Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d’offre d’un montant de 20.000,00 USD.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de  90 jours à compter de la date limite de dépôt des soumissions.

Bureau Central de Coordination (BCECO)

Avenue Colonel Mondjiba, n° 372,

Concession UTEXAFRICA

Commune de Ngaliema

Kinshasa - République Démocratique du Congo

Local 301

Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  ;

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  ; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Tél. : (+243) 815 136 729 – (+243) 151 264 50

MATONDO MBUNGU

DG du BCECO